中国电建江西水电公司安源富民大厦建设项目安源富民大厦建设项目防水专业分包工程采购项目公开询比采购公告

安源富民大厦建设项目防水工程专业分包

标段询比采购公告

（采购编号：PC-****-**J6-FP****）

1.采购条件

中****司 点击查看已成交安源富民大厦建设项目，项****公司 点击查看。其中安源富民大厦建设项目包含的防水工程已得到业主认可，具备采购条件，中****司 点击查看作为采购人，现对该项目进行防水工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取中****司 点击查看已成交安源富民大厦建设项目防水工程专业分包采购文件参与本项目防水工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:**省萍乡市安源区安源镇，东起***国道、南至萍安大道。

2.2 工程概况及标段概况

本项目总占地面积 *****.** 平方米，总建筑面积 *****.** 平方米，其中计容建筑面积 *****.** 平方米，不计容建筑面积 *****.** 平方米。地上建筑 *****.** 平方米，均为办公。地下建筑 *****.** 平方米，功能为地下车库、人防及设备用房。地块人行主出入口位于东南角，次出入口位于东侧和西侧:机动车出入口在 *** 国道与萍安大道上各设一个。场地内设有地上机动车停车位 ** 个，地下机动车停车位 ***  个，地上非机动车停车位*** 个,地下非机动车停车位 *** 个。本项目采用装配式建筑，装备率不低于 **%，绿色建筑一星标准设计、建设施工。

标段划分：1个标段

2.3 工期要求

计划开工日期为 **** 年 **月，具体开工以招标人（中****司 点击查看）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）

2.4 质量要求

依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB*****-****）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并需在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。并配合荣获“**省房屋市政工程”、“绿色施工和智慧工地示范项目”、“**省优质建设工程奖（杜鹃花奖）”

2.5 采购范围

本工程设计施工图示内容、施工组织设计及施工方案、施工图会审纪要、过程设计变更、施工常规规定、施工规范要求和及业主增加的零星工程等范围内的防水工程，包括但不限于地下室底板、顶板、外墙、卫生间、屋面、升降机井、污水井、雨水井、隔油井、混凝土水箱、消防水池、水泵房、设备机房等区域等所有防水工程等。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：类似分包业绩

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina https://www.**** 点击查看,****.cn 点击查看）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://****.gov.cn http://****.gov.cn 点击查看点击查看)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://****.gov.cn http://****.gov.cn 点击查看点击查看），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://****.gov.cn http://****.gov.cn 点击查看点击查看），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于****年4月**日**时**分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://****.cn 点击查看）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://****.cn 点击查看）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服****中心 点击查看，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年4月**日**时**分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://****.cn 点击查看）门户服务-下****中心 点击查看-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：****年4月**日**时**分，地点为:线上。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 ** 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服****中心 点击查看-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（https://****.cn https://****.cn 点击查看点击查看）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：中****司 点击查看

地    址：****路****号 点击查看中国电建******局 点击查看

联 系 人：冯星宇

电    话：***-****-****

电子邮件：/

电子邮件：fe****@****.cn 点击查看

**.监督机构

监督机构：中****司 点击查看建****公司 点击查看党群工作部

监督电话：***-****-****

**.提出异议的渠道和方式

**.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

**.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

中****司 点击查看建****公司 点击查看

****年4月8日